建设工程施工合同纠纷 （2018）浙03民终314号
裁判要旨
原告城建公司前身温州中城公司与被告新农投公司、昆仑公司签订的《建设工程施工合同》及后续的《解除建设工程施工合同协议书》均系双方当事人真实意思表示，内容并无违反法律、法规强制性规定，应属合法有效，被告新农投公司、昆仑公司作为涉案合同签约的相对方，依法应共同承担合同约定的义务。在本案中，被告不按合同约定支付工程款是造成涉案工程停工以致双方解除施工合同的主要原因，被告依约应承担赔偿责任。从双方的解除合同协议中可见，双方约定的退场日为“工程量确认后45日内”，双方最后一笔工程款的确认即在协议当天，那么，双方约定的退场期限日应为2015年10月24日。据双方解除合同协议约定，停工索赔期后即2014年12月27日至2015年10月24日期间产生的场地管理费、机械设备和脚手架租赁费等费用由被告承担。因此鉴定机构给出的2015年9月8日前的停工索赔费用二笔共计14777424元应由被告承担。关于双方解除合同协议签订后施工场地的安保费用，因双方约定的最迟退场日为2015年10月24日，此后的安保费用应由原告自行承担。该院按鉴定报告上给出的计算方式，算至2015年10月24日（扣减186天）该项费用为88
摘要
平阳县鳌江新农村建设投资有限公司与温州城建集团股份有限公司、浙江昆仑置业集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙03民终314号上诉人（原审被告）：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司，住所地浙江省平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）。法定代表人：杨孝远，总经理。委托诉讼代理人：周勉弟，福建于飞律师事务所律师。委托诉讼代理人：戈新华，浙江九州大众律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：温州城建集团股份有限公司，住所地浙江省温州市瓯海区娄桥工……