承揽合同纠纷 （2019）皖01民终6345号

海之阁公司与安徽艺昕建筑装饰工程有限公司签订的《海之阁家具定制项目合同书》不违反法律的强制性规定，应属合法有效，各方当事人均应按照协议履行。在合同签订后，安徽艺昕建筑装饰工程有限公司陆续支付了承揽费用，海之阁公司自2017年7月17日开始进行家具的制作和安装,虽然合同约定在2017年8月10日竣工,但是安徽艺昕建筑装饰工程有限公司在2017年8月24日才付清首付款，在2017年的9、10月份又提出了增项，均会造成承揽货物迟延交付，且后期海之阁公司提交承揽货物,安徽艺昕建筑装饰工程有限公司也未提出异议，因此叕木公司要求海之阁公司支付2017年8月25至2017年9月29日期间的逾期供货的违约金87000元，缺少事实和法律依据，不予以支持。虽然安徽艺昕建筑装饰工程有限公司和海之阁公司均认可在合同履行过程中对承揽事项增加了部分项目,但是海之阁公司就增加项目的内容和价格未能充分举证证实，叕木公司对海之阁公司的主张又不予认可，且叕木公司也已经支付了157500元，超过了原合同约定的承揽款项145000元，因此海之阁公司主张叕木公司支付剩余的定制款14000元，缺少证据证实，故不予支持。据此，一审

海之阁公司与安徽艺昕建筑装饰工程有限公司签订的《海之阁家具定制项目合同书》不违反法律的强制性规定，应属合法有效，各方当事人均应按照协议履行。在合同签订后，安徽艺昕建筑装饰工程有限公司陆续支付了承揽费用，海之阁公司自2017年7月17日开始进行家具的制作和安装,虽然合同约定在2017年8月10日竣工,但是安徽艺昕建筑装饰工程有限公司在2017年8月24日才付清首付款，在2017年的9、10月份又提出了增项，均会造成承揽货物迟延交付，且后期海之阁公司提交承揽货物,安徽艺昕建筑装饰工程有限公司也未提出异议，因此叕木公司要求海之阁公司支付2017年8月25至2017年9月29日期间的逾期供货的违约金8

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖01民终6345号上诉人（原审被告及反诉原告）：安徽叕木空间设计有限公司，住所地安徽省合肥市政务区祁门路333号新地中心A座1809室,统一社会信用代码91340100MA2MTY2Y2M。法定代表人：许利超，该公司执行董事。委托诉讼代理人：崔旭洋，该公司员工。委托诉讼代理人：贾贤文，该公司员工。被上诉人（原审原告及反诉被告）：安徽海之阁家具……