建设工程合同纠纷 （2016）辽04民终431号

抚顺罕王公司与中钢设计院签订《总承包协议书》及《建筑安装承包合同》，并通过中钢设计院签订《建设工程施工合同》，由中国一冶和中冶润丰公司对抚顺罕王公司重工铸锻一期工程部分工程项目进行实际施工的事实清楚。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。抚顺罕王公司与中钢设计院签订的工程承包协议约定了竣工日期，但因中钢设计院承建的工程质量存在问题，致使工程无法按合同约定的时间竣工，所以中钢设计院构成违约。因抚顺罕王公司企业需要搬迁、工程不能如期竣工，致使抚顺罕王公司企业无法搬迁，生产设备没有仓库存放，由于抚顺罕王公司需要修建仓库存放生产设备，2012年6月14日，函告中钢设计院要求其就设计、修建临时库房，要求其3日内答复，如不答复抚顺罕王公司将自行委托设计及修建临时库房。2012年7月6日，中钢设计院拒绝抚顺罕王公司的上述要求。这种情况下，抚顺罕王公司为保护企业生产设备今后正常使用，避免损失，自行委托第三人修建临时仓库用于存放生产设备符合常理。故抚顺罕王公司主张中钢设计院给付修建临时仓库工程

抚顺罕王公司与中钢设计院签订《总承包协议书》及《建筑安装承包合同》，并通过中钢设计院签订《建设工程施工合同》，由中国一冶和中冶润丰公司对抚顺罕王公司重工铸锻一期工程部分工程项目进行实际施工的事实清楚。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。抚顺罕王公司与中钢设计院签订的工程承包协议约定了竣工日期，但因中钢设计院承建的工程质量存在问题，致使工程无法按合同约定的时间竣工，所以中钢设计院构成违约。因抚顺罕王公司企业需要搬迁、工程不能如期竣工，致使抚顺罕王公司企业无法搬迁，生产设备没有仓库存放

辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽04民终431号上诉人（原审被告）：中钢集团工程设计研究院有限公司。住所地：北京市海淀区海淀大街*号中钢国际广场**层。法定代表人：王建，该公司院长。委托代理人：路金成，北京市百瑞律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：抚顺罕王重工铸锻有限公司。住所地：辽宁省抚顺县拉古乡拉古村。法定代表人：杨敏，该公司董事长。委托代理人：边琦，辽宁铭扬律师事务……