合同纠纷 （2021）辽12民终1173号

原告与正祥公司平等、自愿签订《铁岭轻轨客运站防火卷帘门制作及安装合同》，合同的内容不违反法律的有关规定，合法有效。现原、被告均同意解除该合同，本院应予准许，故对原告要求解除双方签订的《铁岭轻轨客运站防火卷帘门制作及安装合同》的诉讼请求，本院予以支持。合同成立后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。案涉工程于2013年8月停工，原告称系因轻轨项目停建，被告要求暂时停工，加之原告认为按合同约定2013年8月份应付款到70%，是681，695.70元，但被告只支付了500，000元，合同的55%都没有达到，被告先期违约，也是停工的原因；被告称系因原告在没有完全安装完毕的情况下，要求被告先预付15%的工程款，被告拒绝，所以原告停工，因双方均未提交证据对其理由加以证明，故对工程2013年8月的停工原因及违约责任，本院不予作出评判。原告主张因被告不到场，且未将主电源接入控制箱，其使用临时电进行安装后，测试卷帘门使用的过程即是单独进行调试。本院经庭审调查，原、被告均认可正常的调试过程是原、被告双方均应在场，且在合同中防火卷帘安

原告与正祥公司平等、自愿签订《铁岭轻轨客运站防火卷帘门制作及安装合同》，合同的内容不违反法律的有关规定，合法有效。现原、被告均同意解除该合同，本院应予准许，故对原告要求解除双方签订的《铁岭轻轨客运站防火卷帘门制作及安装合同》的诉讼请求，本院予以支持。合同成立后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。案涉工程于2013年8月停工，原告称系因轻轨项目停建，被告要求暂时停工，加之原告认为按合同约定2013年8月份应付款到70%，是681，695.70元，但被告只支付了500，000元，合同的55%都没有达到，被告先期违约，也是停

辽宁省铁岭市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽12民终1173号上诉人（原审被告）：杨公万，男，1964年9月5日生，满族，住辽宁省铁岭市银州区。上诉人（原审被告）：郝艳辉，女，1965年10月31日生，汉族，住辽宁省铁岭市银州区。二上诉人共同的委托诉讼代理人：刘建华，辽宁永盟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳浩丰防火门有限公司，住所地辽宁省沈阳市沈北新区辉山经济开发区兴农路41……