装饰装修合同纠纷 （2019）云29民终1513号

原告蚂蚁装饰公司与被告杨海斌签订的《装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，当属合法有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，在装修过程中，由于被告新增装修内容，双方于2016年1月15日签订一舍酒店最后一月冲刺进度表，应视为双方对完工期限变更为2016年2月1日，但原告未在该约定期限内完工，原告应当承担相应的违约责任。违约金应以合同约定的迟延完工每日支付工程总造价1‰计算，为此原告应承担违约金21515元（377466元×1‰×57日）。被告按照约定先后支付了装修费388,000元，已按照合同约定履行支付工程进度款的义务。关于涉案工程的装饰装修价款如何认定问题，本案《装饰工程施工合同》中对于装饰装修价款的约定应认定工程总造价为暂定价，应按实际工程量进行结算。因此，本案工程的装饰装修价款应当按照大理建峰司法鉴定所出具建峰鉴字[2018]016号司法鉴定意见书作出的鉴定价款进行确认，对于鉴定机构提出的A、B结果，结合质证时被告对原告提交的证据3.装饰工程签证清单的三性无异议对原告提交的证据3.装饰

原告蚂蚁装饰公司与被告杨海斌签订的《装饰工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，当属合法有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，在装修过程中，由于被告新增装修内容，双方于2016年1月15日签订一舍酒店最后一月冲刺进度表，应视为双方对完工期限变更为2016年2月1日，但原告未在该约定期限内完工，原告应当承担相应的违约责任。违约金应以合同约定的迟延完工每日支付工程总造价1‰计算，为此原告应承担违约金21515元（377466元×1‰×57日）。被告按照约定先后支付了装修费388,000元，已按照合同约定履行

云南省大理白族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云29民终1513号上诉人（原审被告、反诉原告）：大理市一舍酒店，住所大理市大理镇南门村委会4组155号，注册号532901600428629。经营者：杨海斌。上诉人（原审被告、反诉原告）：杨海斌，男，白族，1987年8月3日生，云南省大理市人，住大理市，系大理市一舍酒店经营者。被上诉人（原审原告、反诉被告）：大理市蚂蚁装饰设计有限公司……