装饰装修合同纠纷 (2019)粤0605民初14191号

案号
(2019)粤0605民初14191号
法院
佛山市南海区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
佛山市
裁判日期
2019-12-20

裁判要旨

民事活动应遵循诚实信用原则。 原告与被告验无忧公司于2019年1月5日签订的《验无忧装饰公司装修合同》是双方真实意思表示,其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定,合法有效,对双方当事人均具有法律约束力。 涉讼合同未约定工期,但被告验无忧公司的法定代表人即被告王某1在微信聊天记录中承诺完工日期为2019年6月13日,原告妻子也未提出异议,本院确认双方协商一致确定的完工日期为2019年6月13日。 从双方聊天记录、公证书照片及视频显示的房屋装修状况,被告验无忧公司未在约定的工期完工且停工,导致原告的合同目的不能实现,原告有权解除涉讼合同。 合同自通知到达对方时解除,本案应诉材料于2019年10月18日送达予被告验无忧公司,故本院确认涉讼合同于2019年10月18日解除。 合同解除,原告应支付被告验无忧公司已完成工程的工程款。 原告确认被告完成了天花顶拆除、卧室地板拆除及铺设地砖、橱柜拆除、拆门;公证书照片及视频显示涉讼房屋有天花吊顶、改电路(未安装开关面板)、砌墙、刮灰、橱柜垃圾已清运,也与原告妻子与被告王某1的聊天记录相印证;本院据此确认被告验无忧公司施工的工程有:天花顶拆除、天花吊顶

摘要

季东霖与广州验无忧工程技术咨询有限公司、王双龙装饰装修合同纠纷一案民事一审判决书

正文(节选)

广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0605民初14191号原告:季东霖,男,1991年8月30日出生,汉族,住广东省佛山市南海区×××××××××××××××××××,公民身份号码440×××××××********。 委托诉讼代理人:何卓和,广东杰泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人:蒯鹏,广东杰泰律师事务所律师。 被告:广州验无忧工程技术咨询有限公司,住所地:广州市天河区……