装饰装修合同纠纷 （2021）川14民终625号

本案争议焦点为：1、案涉《施工合同》、《补充条款》能否解除，装饰分公司注销登记及装饰公司有多起涉诉案能否构成张栋聪享有法定解除合同的权利；2、张栋聪、装饰公司在履行合同过程中谁是违约方及违约责任的承担。根据查明的事实，作如下评议意见：1、《施工合同》中违约责任的约定：“合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金。若因此造成损失的，违约方应予赔偿”。现张栋聪坚持解除合同，装饰公司附条件同意解除合同，只要条件成就案涉合同可以解除。装饰公司设立的成都分公司属其分支机构，分支机构注销后，分支机构的民事权利和义务依法由设立分支机构的主体来享有和承担，即装饰公司设立的成都分公司注销登记后，张栋聪与成都分公司的民事行为依法由装饰公司履行。成都分公司的注销并不构成对张栋聪民事权利的法定损害，故该注销登记不构成张栋聪解除案涉合同的法定理由。装饰公司有多起诉讼案，并不能证明其丧失履行合同能力。2、依据双方签订的《施工合同》和《补充条款》的约定，案涉装饰装修工程的开工和竣工时间为待

本案争议焦点为：1、案涉《施工合同》、《补充条款》能否解除，装饰分公司注销登记及装饰公司有多起涉诉案能否构成张栋聪享有法定解除合同的权利；2、张栋聪、装饰公司在履行合同过程中谁是违约方及违约责任的承担。根据查明的事实，作如下评议意见：1、《施工合同》中违约责任的约定：“合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金。若因此造成损失的，违约方应予赔偿”。现张栋聪坚持解除合同，装饰公司附条件同意解除合同，只要条件成就案涉合同可以解除。装饰公司设立的成都分公司属其分支机构，分支

四川省眉山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川14民终625号 上诉人（原审原告）：张栋聪，男，1965年8月30日出生，汉族，住成都市武侯区。 委托诉讼代理人：孙贵林，四川广乐律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：北京市高度国际工程装饰设计股份有限公司，住所地：北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村**地国际艺术园******。 法定代表人：马高峰，总经理。 委托诉讼代理人：胡灿博，男，1……