承揽合同纠纷 （2018）浙01民终4010号

杭州商触公司与杭州冠庄公司签订的《模具委托加工合同》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，属有效合同，双方应依约履行。（一）在合同履行中，杭州冠庄公司并未在约定期限内完成模具制造和送检，尤其在逾期超过30天，杭州商触公司进行催促情形下，仍不完成模具的制造和送检，明显存在违约，且该违约直接导致杭州商触公司的合同目的不能及时实现，因而杭州商触公司诉请解除合同，有理有据，依法应予以支持；与此同时，杭州冠庄公司违约，理应承担违约责任，而杭州商触公司诉请的具体违约责任的违约金，以合同履行金金额180000元的30%主张54000元，合理、合法，依法也应予以支持。（二）至于杭州冠庄公司辩称杭州商触公司提交的图纸存在差错，为此双方进行沟通而导致模具制作和交付延期，由此也证明杭州商触公司默认延期交付。而事实上，杭州冠庄公司在签订合同时以及收取图纸之后，未曾提出过图纸存在差错，在双方的进行沟通交流中，仅仅是杭州冠庄公司提出图纸的个别部位安排不合理而建议作相应调整，但未曾提出依图纸存在差错而不能制作或因图纸原因影响模具制作、送检期限，进而要求模具制作、送检予以延期，即便在过了合同约定的交付日期，直至201

杭州冠庄精密模具有限公司、杭州商触基业电子科技有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终4010号 上诉人（原审被告）：杭州冠庄精密模具有限公司。住所地：浙江省杭州市余杭区良渚街道勾庄路**（勾庄工业园区沈港路**，**楼**）。 法定代表人：潘静晓，总经理。 委托诉讼代理人：杨彬彬、喻伟东，浙江腾智律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：杭州商触基业电子科技有限公司。住。住所地：浙江省杭州市余杭区瓶窖镇长命村***……