建设工程施工合同纠纷 （2019）辽0124民初2304号
裁判要旨
《工程分包施工合同》约定:“工程竣工乙方提交工程竣工验收报告二周内，由业主组织具有相应资质的单位进行验收，验收费用由业主承揽，甲方不承担任何责任和费用。 如业主怠于组织验收，自乙方提交工程验收报告一个月后，视为工程验收合格。” 及《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。 验收合格的发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。” 现实验室工程竣工后，原告克力爱尔公司已通知被告十五工程处告知业主法库县卫生健康局组织验收，被告十五工程处已通知业主法库县卫生健康局组织验收，截止目前为止法库县卫生健康局未验收组织验收，故实验室工程视为验收合格，被告十五工程处作为发包人应支付原告克力爱尔公司剩余工程款。 关于工程款的数额，根据《工程分包施工合同》约定的工程款190万元及增量7万元。 认定工程款的总额为197万元，扣除质保金9.5万元及已付工程款80万元，被告十五工程处应给付工程款数额为107.5万元。 关于违约金，《工程分包施工合同》约定：“如果甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日按照应付工
摘要
辽宁克力爱尔生物实验工程有限公司与沈阳市法库建筑安装总公司第十五工程处、沈阳市法库建筑安装总公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
辽宁省法库县人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0124民初2304号原告：辽宁克力爱尔生物实验工程有限公司，住所地沈阳市皇姑区。 法定代表人：王梅，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：冯超，系辽宁联胜律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李浩，系辽宁联胜律师事务所律师。 被告：沈阳市法库建筑安装总公司第十五工程处，住所地法库县法库镇吉祥街。 负责人：翟彬，系该处处长。 委托诉讼代理人：程洪友，系辽……