建设工程施工合同纠纷 （2017）晋0426民初377号

根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条第1款规定：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。” ，第二十九条第三款：禁止总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包，同时最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）、（二）项规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；”该解释第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。” 第十四条规定“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。” 该解释第二十六条规定

庞继红与河北建硕建筑安装工程有限公司、邯郸市锦都建筑安装工程有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

山西省黎城县人民法院民事判决书（2017）晋0426民初377号原告庞继红，男，1968年12月7日生，汉族，河北省邯郸市邯郸县人，务农。 委托诉讼代理人李保国，山西鸿唯律师事务所律师。 委托诉讼代理人朱秀芝，女，1970年12月23日生，汉族，河北省邯郸市丛台区幸福街北绕道44号内55号，系原告公司的职工。 被告河北建硕建筑安装工程有限公司，住所地：河北省邯郸市邯山区贸易路22号龙旺名城D3栋三……