建设工程合同纠纷 （2019）鲁07民终6228号

中成建工公司与百货公司签订的潍坊百大商务中心地下室工程建设施工合同，内容和形式均符合法律规定，是双方的真实意思表示，为有效合同，双方均应按约定履行义务。2017年1月13日的《工程建设审计核定表》确定了中成建工公司承建工程的审定值后，百货公司应按审定值及时支付工程款，百货公司至今尚欠1336843.70元（已扣除中成公司应承担的审计费）未付，应承担因逾期付款给中成公司造成的损失，计算起始时间应自百货公司应支付中成建工公司工程款数额确定之日即2017年1月23日起，按中国人民银行同期贷款利率计算。根据百货公司提供的施工日志，中成建工公司在超出合同约定时间2016年1月4日仍未完工，百货公司主张中成建工公司逾期完工应承担违约责任，予以支持。中成建工公司虽称工期应当以实际砼垫层浇筑完成开始计算而百货公司没有举证证明实际砼垫层浇筑完成时间，中成建工公司没有逾期竣工，但根据《会议纪要》和《关于合理安排工程奖金尽快完成工程进度的函》，中成建工公司自认己方工期拖后，中成建工公司主张因实际砼垫层浇筑未完成造成的应承担举证责任，因其未举证证明因实际砼垫层浇筑未完成而造成实际竣工之日的拖后，故对逾期竣工应

中成建工公司与百货公司签订的潍坊百大商务中心地下室工程建设施工合同，内容和形式均符合法律规定，是双方的真实意思表示，为有效合同，双方均应按约定履行义务。2017年1月13日的《工程建设审计核定表》确定了中成建工公司承建工程的审定值后，百货公司应按审定值及时支付工程款，百货公司至今尚欠1336843.70元（已扣除中成公司应承担的审计费）未付，应承担因逾期付款给中成公司造成的损失，计算起始时间应自百货公司应支付中成建工公司工程款数额确定之日即2017年1月23日起，按中国人民银行同期贷款利率计算。根据百货公司提供的施工日志，中成建工公司在超出合同约定时间2016年1月4日仍未完工，百货公司主张中

山东省潍坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁07民终6228号 上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江中成建工集团有限公司，住所地：浙江省绍兴市马山海南路**。 法定代表人：王永泉，董事长。 委托诉讼代理人：杨平，男，该单位职工。 委托诉讼代理人：唐占康，贵州贵达（北京）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：潍坊百货大楼股份有限公司，，住所地：山东省潍坊市潍城区胜利西街**……