合同纠纷 （2019）豫01民再95号

杨伟已按照合同约定履行完合同义务，为易尚科技公司施工完毕，双方对工程进行验收，易尚科技公司应按照合同约定支付相应工程款。易尚科技公司仅支付部分工程款后，对剩余工程款拒不支付，已构成违约，应承担相应的违约责任。故对杨伟要求易尚科技公司支付工程款的合理部分即290860元，予以支持。杨伟诉称易尚科技公司违反约定拖延支付工程，应承担违约责任，支付510584元违约金，因杨伟未缴纳相应的诉讼费，故对杨伟的该项诉讼请求不予处理。易尚科技公司辩称杨伟2016年1月26日之前的工程款应向杨军讨要，其于2016年1月26日当日转到盛柳账户的226200元工程款应作为预付款冲抵杨伟的工程款。因杨伟、易尚科技公司已明确该款系双方对之前的工程款的结算，故对其该辩称意见，不予采信。易尚科技公司反诉称，其多支付给杨伟工程款134010元，杨伟应当返还。因该诉讼请求与本案所查事实不符，故该院对其该项诉讼请求不予支持。易尚科技公司反诉又称，杨伟延期交工，已构成违约，应按照合同约定支付违约金331947元，根据易尚科技公司给杨伟汇款记录上备注来看，杨伟延期系易尚科技公司支付购料款不及时所致，其过错不在杨伟，杨伟不存在

杨伟已按照合同约定履行完合同义务，为易尚科技公司施工完毕，双方对工程进行验收，易尚科技公司应按照合同约定支付相应工程款。易尚科技公司仅支付部分工程款后，对剩余工程款拒不支付，已构成违约，应承担相应的违约责任。故对杨伟要求易尚科技公司支付工程款的合理部分即290860元，予以支持。杨伟诉称易尚科技公司违反约定拖延支付工程，应承担违约责任，支付510584元违约金，因杨伟未缴纳相应的诉讼费，故对杨伟的该项诉讼请求不予处理。易尚科技公司辩称杨伟2016年1月26日之前的工程款应向杨军讨要，其于2016年1月26日当日转到盛柳账户的226200元工程款应作为预付款冲抵杨伟的工程款。因杨伟、易尚科技公司

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)豫01民再95号再审申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）：河南易尚科技有限公司。法定代表人刘熠，经理。委托诉讼代理人丁向林，河南隆翔律师事务所律师委托诉讼代理人曹现锋，河南隆翔律师事务所实习律师。再审申请人（一审原告、反诉被告、二审被上诉人）杨伟，1977年2月22日出生，土家族。委托诉讼代理人牛晓东，河南魁达律师事务所律师。再审申请人河南……