装饰装修合同纠纷 （2015）嘉民一终字第77号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原、被告双方在自愿、平等的情况下，签订了宏大宾馆装修合同，符合法律规定，合法、有效，双方当事人应当按照合同内容享有权利、履行义务。因原、被告在履行合同中产生了较大争议，现原告主张解除合同，被告同意解除，故原、被告签订的装修合同予以解除。根据合同法的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于被告的辩解，首先，鉴定机构出具的鉴定意见书已证实，原告按期且超付装修款，不存在原告付款不及时导致延误工期的情形，故被告的抗辩理由，不予采信。其次，因双方在合同中并未对被告制作样板间的费用进行约定，且被告对其抗辩没有证据印证，故不予采信。第三，鉴定机构的鉴定资质、鉴定人员的资格认证及鉴定程序，均符合相关规定，故鉴定报告，予以确认。被告提出实木门的款项未计入已完成合同的工程量中，鉴定机构对此已进行了书面的异议答复，故对其抗辩，不予采信。第四，在诉讼中，因原告主张的营业损失无直接的证据，故原告申请法院委托鉴定机构对月损失的收益价值进行评估，该价格评估机构的鉴定资质、鉴

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原、被告双方在自愿、平等的情况下，签订了宏大宾馆装修合同，符合法律规定，合法、有效，双方当事人应当按照合同内容享有权利、履行义务。因原、被告在履行合同中产生了较大争议，现原告主张解除合同，被告同意解除，故原、被告签订的装修合同予以解除。根据合同法的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于被告的辩解，首先，鉴定机构出具的鉴定意见书已证实，原告按期且超付装修款，不存在原告付款不及时导致延误工期的情形，故被告的抗辩理由，不予采信。其次，因双方在合同中并未对被

甘肃省嘉峪关市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）嘉民一终字第77号上诉人（原审被告）甘肃宁远建筑装饰工程有限公司。委托代理人徐蹭茜，甘肃政剑律师事务所律师。被上诉人（原审原告）嘉峪关市宏大机电设备有限公司。委托代理人杨彩萍。委托代理人陶吉宝，甘肃河西律师事务所律师。上诉人甘肃宁远建筑装饰工程有限公司（以下简称宁远装饰公司）因与被上诉人嘉峪关市宏大机电设备有限公司（以下简称宏大机电公司）装饰……