承揽合同纠纷 （2021）闽06民终1094号

本案是承揽合同纠纷，林顺长作为甲方（发包方）与吴坚作为乙方（承包方）签订的《智能温控大棚安装合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效,应受法律保护。当事人应当按照约定全面履行权利义务。当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或报酬。当事人对自己主张的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，负有举证责任的当事人应承担举证不利的法律后果。当事人提供的证据应当真实合法有效，才能作为认定案件事实的依据。本案中，根据《智能温控大棚安装合同》第六条第（三）项即“温室验收合格当日即视为温室已正式移交给林顺长使用，温室未经验收林顺长就已开始使用，视为林顺长已接受温室且验收合格；林顺长逾期验收的，视为吴坚已完工温室验收合格”的约定，虽然双方至今尚未对智能温控大棚工程进行验收，但庭审中林顺长自认从2019年10月份起其就已经开始实际使用吴坚承揽建设的智能温控大棚，据此可以认定吴坚承揽建设的智能温控大棚安装工程已经完工验收合格并已经交付林顺长实际使用，林顺长应当按照合同约定支付余欠工程款。因为庭审中双方共同确认：智能温控大棚安装实际面积为1536平方米，每平

本案是承揽合同纠纷，林顺长作为甲方（发包方）与吴坚作为乙方（承包方）签订的《智能温控大棚安装合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效,应受法律保护。当事人应当按照约定全面履行权利义务。当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或报酬。当事人对自己主张的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，负有举证责任的当事人应承担举证不利的法律后果。当事人提供的证据应当真实合法有效，才能作为认定案件事实的依据。本案中，根据《智能温控大棚安装合同》第六条第（三）项即“温室验收合格当日即视为温室已正式移交给林顺长使用，温室未经验收林顺长就已开始使用，视为林顺长已接

福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）闽06民终1094号上诉人（原审原告、反诉被告）：吴坚，男，汉族，1971年3月29日出生，住福建省南靖县。委托诉讼代理人：蔡鸿明，福建泾渭明律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯卢亮，福建泾渭明律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：林顺长，男，汉族，1967年10月28日出生，户籍地福建省平和县，现住福建省平和县。委托诉讼代理人：章小燕，……