装饰装修合同纠纷 （2021）鲁01民终3020号

不夜城电影公司与恒安装饰公司所签订的《装饰装修工程合同书》及《补充协议》，系双方真实意思表示，且不违背相关法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效。恒安装饰公司依据双方所签合同进行了施工，涉案工程已经交付且早已投入使用，不夜城电影公司应将相应工程款支付给恒安装饰公司，一、二审法院也已就恒安装饰公司主张工程款的案件进行了判决。并且，在双方所签《补充协议》中也约定“本工程施工任务紧，为了保证工期，采用边设计边施工，为了满足甲方的使用需要，甲方有权利对签订合同的施工项的做法进行修改，乙方不得拒绝，有大的方案调整变更发生后，双方就新方案进行价格确定，签字确认后计入最后的结算。”故一审法院认为，在目前不夜城电影公司已接收工程，并投入使用的情况下，双方签订装修工程合同的目的已经实现，不管合同中约定的涉案工程中的四层施工工程恒安装饰公司是否已施工完毕、或是否是由恒安装饰公司施工完毕，可视为双方已以实际行为更改了合同约定的工程量，恒安装饰公司最终完成的施工量就是双方最终确认的工程量。故不夜城电影公司再以涉案工程恒安装饰公司未施工完毕为由主张解除双方所签合同，不予支持。不夜城电影公司主张恒安装饰公司退还

不夜城电影公司与恒安装饰公司所签订的《装饰装修工程合同书》及《补充协议》，系双方真实意思表示，且不违背相关法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效。恒安装饰公司依据双方所签合同进行了施工，涉案工程已经交付且早已投入使用，不夜城电影公司应将相应工程款支付给恒安装饰公司，一、二审法院也已就恒安装饰公司主张工程款的案件进行了判决。并且，在双方所签《补充协议》中也约定“本工程施工任务紧，为了保证工期，采用边设计边施工，为了满足甲方的使用需要，甲方有权利对签订合同的施工项的做法进行修改，乙方不得拒绝，有大的方案调整变更发生后，双方就新方案进行价格确定，签字确认后计入最后的结算。”故一审法院认为，在目前不

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁01民终3020号上诉人（原审原告）：山东不夜城电影放映有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：王明月，总经理。委托诉讼代理人：王启龙，山东邦源律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：济南恒安装饰工程有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：解国栋，董事长。被上诉人（原审被告）：解国栋，男，1982年1月9日出生，汉族，住山东省济南市。二被上……