合同纠纷 （2021）粤01民终6143号

叶勤松与大业公司之间签订的《合同书》是双方真实的意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均依约履行。《合同书》约定，叶勤松向大业公司订购淘气堡一套，订货总货款金额为630000元，叶勤松应在签订本合同之后支付总货款的50%作为定金，即人民币315000元，大业公司应在收到叶勤松定金后3个自然日内进行设计确认生产、施工，7月10日前生产完毕，发货前叶勤松须向大业公司支付总货款的25%计人民币157500元，总货款的15%即人民币94500元在安装完工验收合格后三天内支付，保留总货款10%为质保金，工期为45天（自叶勤松支付第一笔工程款和叶勤松移交场地日算起）。叶勤松在2019年6月6日、6月8日、6月14日共计支付315000元，在2019年7月17日支付157500元。大业公司主张叶勤松在2019年6月6日、6月8日转账的50000元是诚意合作金，明显与事实不符，大业公司主张叶勤松未依约履行付款义务缺乏事实依据。据叶勤松与刘某健微信聊天记录，2019年7月4日刘某健告诉叶勤松第二天场地能够清理完毕，2019年7月6日刘某健要求叶勤松就烧焊问题沟通，可见，大业公司已在

叶勤松与大业公司之间签订的《合同书》是双方真实的意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均依约履行。《合同书》约定，叶勤松向大业公司订购淘气堡一套，订货总货款金额为630000元，叶勤松应在签订本合同之后支付总货款的50%作为定金，即人民币315000元，大业公司应在收到叶勤松定金后3个自然日内进行设计确认生产、施工，7月10日前生产完毕，发货前叶勤松须向大业公司支付总货款的25%计人民币157500元，总货款的15%即人民币94500元在安装完工验收合格后三天内支付，保留总货款10%为质保金，工期为45天（自叶勤松支付第一笔工程款和叶勤松移交场地日算起）。叶勤松在2019

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终6143号上诉人（原审被告）：广州大业环境艺术工程有限公司，住所地广东省广州市番禺区南村镇坑头村市新路北段204号2栋413。法定代表人：刘某健。委托诉讼代理人：韩则宇，北京市君泽君（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：余欣恩，北京市君泽君（广州）律师事务所实习人员。被上诉人（原审原告）：叶勤松，男，1986年12月31日出生，汉族……