装饰装修合同纠纷 （2021）兵11民终103号

本案争议的焦点问题是：1、涉案合同是否应解除；2、如涉案合同解除，被告（反诉原告）应向原告（反诉被告）返还装修款数额是多少；3、原告（反诉被告）、被告（反诉原告）是否应向对方支付违约金。 关于争议焦点1，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原、被告自愿签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，不违反法律的强制性规定，为有效合同，对双方具有法律约束力。合同中约定的工期为2019年12月23日至2020年5月31日，合同总价款256000元，第一期装修款为153600元。原告按照合同约定将涉案房屋交予被告进行施工，并支付约定的第一期装修款153600元，被告应及时组织人员施工，按期交工。被告虽在合同签订后已组织人员进行施工，但至2020年6月3日停工，被告仅完成砸墙、拆除构造柱、隔音处理、改水电等部分工程量，与原告完成涉案房屋的整体装饰装修，家人能早日入住涉案房屋的合同目的差距较大。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一

本案争议的焦点问题是：1、涉案合同是否应解除；2、如涉案合同解除，被告（反诉原告）应向原告（反诉被告）返还装修款数额是多少；3、原告（反诉被告）、被告（反诉原告）是否应向对方支付违约金。 关于争议焦点1，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原、被告自愿签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，不违反法律的强制性规定，为有效合同，对双方具有法律约束力。合同中约定的工期为2019年12月23日至2020年5月31日，合同总价款256000元，第一期装修款为153600元。原告按照合同约定将涉案房屋交予被告进行施工，并支付约定的第一期装修款

新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）兵11民终103号 上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆果果红了装饰工程有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场22层A-03、04、05。 法定代表人：李明泽，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：薛良燕，新疆天宇律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：马志俊，男，1951年1月13日出生……