建设工程施工合同纠纷 （2019）浙0328民初57号
裁判要旨
该份证据来源合法、内容真实且与本案具有直接关联性，对其证明效力予以确认； 证据3、6，经质证，被告对其真实性、合法性无异议，但认为施工许可证不能证明实际开工日期，实际开工日期应以开工报告为准。 本院认为，被告的质证意见成立，予以采纳； 证据4、7，经质证，被告对其真实性无异议，但对合法性和关联性有异议，认为该证据是对整个项目工程进行竣工验收，涉案工程双方于2016年已经进行预验收，且对存在问题已整改并交付原告方。 本院认为，该份证据来源合法、内容真实且与本案具有直接关联性，对其证明效力予以确认； 证据8，经质证，被告对其真实性无异议，但认为违约条款约定逾期交房按房价日万分之三计算过高，且与本案没有关联性。 本院认为，被告的质证意见成立，予以采纳； 证据9，经质证，被告对其已支付的违约金没有异议，但认为与本案无关。 本院认为，被告的质证意见成立，予以采纳。 二、对被告提供的证据1、2、5、7、9、10、11，经原告质证无异议，本院对其证明效力予以确认； 证据3，经原告质证无异议，但认为误工天数未经原告及监理方确认不予认可。 本院认为，结合被告提供的证据11可认定存在工期顺延的事实，具体
摘要
文成县大峃新农村建设投资有限公司与浙江宏旺建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省文成县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0328民初57号 原告：文成县大峃新农村建设投资有限公司，住所地文成县大峃镇建设路165号，统一社会信用代码913303285765147413。 法定代表人：田金星，系该公司经理。 委托诉讼代理人：赵国柱，浙江海昌（文成）律师事务所律师。 被告：被告浙江宏旺建设有限公司，住所地浙江省文成县大峃镇大峃街578号二楼，统一社会信用代码9……