承揽合同纠纷 （2018）粤06民终6798号
裁判要旨
本案为承揽合同纠纷。依据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条关于“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”之规定，结合联滘经联社提出的上诉请求与理由，本案二审争议焦点及审理范围为联滘经联社应向蓝天公司支付的违约金数额问题。首先，《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：“定作人应当按照约定的期限支付报酬”，在案涉的《采购项目合同书》中，双方已就付款的时间及逾期付款的违约金作出了约定，联滘经联社应预见到其逾期付款的后果；其次，联滘经联社作为定作人，未按约定支付报酬，给承揽人造成的损失包括资金占用期间的利息损失等，相关损失数额会因联滘经联社的违约时间等因素不断累积变化。违约金过高时调整的应为违约金的计算标准方式，而非违约金的上限。对《采购项目合同书》中约定的过高违约金，一审法院已据实进行了酌减，即以未付款项为本金，按日万分之五的标准计算违约金，其合乎《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条第一款的规定，本院予以认可。与此同时，一审法院依双方对违约
摘要
佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社、佛山市蓝天网络科技有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤06民终6798号上诉人（原审被告）：佛山市南海区大沥镇联滘股份合作经济联合社，注册地广东省佛山市南海区大沥镇联滘村。组织机构代码72244157X。负责人：黄兆亨，社长。被上诉人（原审原告）：佛山市蓝天网络科技有限公司，住所地广东省佛山市禅城区张槎路11号A1-A5座厂房。统一社会信用代码91440600707953083X。法定代表人：侯……