劳务合同纠纷 （2017）川0703民初3844号

本案争议焦点在于未支付工程款金额及支付主体、停工损失两方面。 就本案分析，对应支付的工程款总金额而言，《内外墙抹灰劳务合同》对计算方式进行了约定，但在案涉工程竣工后，被告内江市民通劳务有限公司未按约定与原告进行现场实际收方、办理决算，对此被告内江市民通劳务有限公司负有过错。 在被告不结算的前提下，为解决农民工工资问题，维护社会稳定，绵阳市经开区清欠小组组织绵阳市经开区住劳动保障服务所、劳动保障服务中心等部门共同参与见证收方，并得出原告在案涉工程的内、外墙抹灰及贴砖总方量统计单，该行为实质是多部门共同参与的现场收方行为，故本院对该总方量统计单予以认可，确认工程价款总金额为4107650.46元（103739.46＊14＋62297.34＊28＋36438.9＊25）。 在工程价款总金额确定后，被告内江市民通劳务有限公司是欠付工程款还是超付工程款实则为一个问题。 原告在起诉时已自认被告内江市民通劳务有限公司已支付工程款为2624000元。 被告内江市民通劳务有限公司则称已向原告支付工程款3724600元，包括杨齐书处690600元，经开区监察大队领款3034000元。 就被告证据分析，一方

王彬与内江市民通劳务有限公司、中核中泓集团有限公司劳务合同纠纷一审民事判决书

四川省绵阳市涪城区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川0703民初3844号 原告（反诉被告）：王彬，男，汉族，1982年2月1日出生，住四川省内江市市中区。 委托诉讼代理人：邱泯勋，男，汉族，1966年6月19日出生，住四川省内江市市中区，系原告之舅。 被告（反诉原告）：内江市民通劳务有限公司，住所地：四川省内江市东兴区汉安大道西段内江万达广场****楼幢**第****。 法定代表……