装饰装修合同纠纷 （2019）云2901民初3446号
裁判要旨
原、被告签订的《大理海东山地新城金尚·银凰庄项目住宅楼外墙和室内公共部分装修劳务分包合同》是双方真实意思表示，形式和内容均不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方当事人均应当严格依约履行。 合同签订后，原告已完成了约定的装修工程，且由双方于2018年9月7日进行了结算，确认了工程款的总额。 依据合同约定：“每月支付经监理和甲方验收合格的工程量的80%，剩余20%在分包工程全部完成经验收合格后三个月内支付15%，剩余5%作为保修金在竣工验收合格后半年内付清。” 被告应当于2018年12月8日前付清95%的工程款，但被告至今仍欠付工程款72803.12元，应承担逾期付款违约责任，对此合同未作约定，原告主张由被告自2019年7月l日起至实际付款之日止按日万分之五承担资金占用费无合同依据，亦无法律依据，原告也未能举证证明其实际损失，本院酌定按照中国人民银行人民币同期同类贷款利率计付利息。 被告提出原告延误工期，并按照每延误一天罚款500元的约定扣减工程款的辩解意见，因合同仅就4#、6#、7#的工期进行了约定，对2#、3#、8#—11＃的工期
摘要
云南业尚装饰工程有限公司与云南万合建筑工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省大理市人民法院民 事 判 决 书（2019）云2901民初3446号原告：云南业尚装饰工程有限公司，住所地云南省昆明市五华区昌源中路与昆瑞路交叉口假日城市小区9幢14层1407室。 统一社会信用代码：91530100399811920U。 法定代表人：王祖双，职务：执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：陈维镖，云南冰鉴律师事务所律师，特别授权代理。 委托诉讼代理人：薛贵兴，云南冰鉴律师事务所律……