建设工程施工合同纠纷 （2018）藏01民初15号

该证据系原、被告双方签字确认，故对其内容真实性及关联性予以确认；4、《5165、5180、5195预留方量（刘明友南坑炮队）、《图表打印件》、《中科力南坑遗留工程量验收确认单》，原告以此证明被告尚未结算的工程款为1219401.75元的事实。被告对此证据认为原告制作的预留方量无中科力公司人员参与及任何签字，故对其真实性不予认可，并认为确认单不能证明最终数值，缺乏计算公式。本院认为，预留方量表虽系原告单方制作，无制作时间及被告中科力公司人员的签字确认。但《工程图表》及《中科力南坑遗留工程量验收确认单》能够与《工程情况说明》印证被告对原告的部分工程量未进行结算的事实存在。5、《机械租赁合同》、《西藏中全工程机械有限公司催款通知书》、《购销合同》、《融资租赁合同》、《合同》、《华融金融租赁股份有限公司到期款项通知单》、《华融金融股份有限公司收款收据》、《华融金融租赁股份有限公司租金发票联》、《西藏中全工程机械有限公司租金证明》、《汽车租赁合同》、《车辆登记信息》等，原告以上述证据证明因被告原因导致停工给原告造成的机械实际损失为4950000元430型钻机每月75000元×（2015年6月日停

刘明友与北京中科力爆炸技术工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

西藏自治区拉萨市中级人民法院民事判决书（2018）藏01民初15号原告：刘明友，男，汉族，重庆市江北区人，经商，住拉萨市。委托诉讼代理人：何波，泰和泰（拉萨）律师事务所律师。委托诉讼代理人：库雅楠，泰和泰（拉萨）律师事务所律师。被告：北京中科力爆炸技术工程有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人:王峰，公司董事长。委托诉讼代理人：李春伟，北京盈科（拉萨）律师事务所律师。委托诉讼代理人:罗布白玛，北……