建设工程施工合同纠纷 （2018）黑08民终589号
裁判要旨
原、被告主要争议包装车间及磨机房主体工程是否属于合同外的增加项目。双方签订的合同已明确约定，原告无证据证明该两项主体工程独立于合同之外。原告具有建筑劳务施工资质，可对工程主体���行施工，但在明知被告技改土建工程整体项目设计要求的情况下，因气候原因工期短而仅对工程基础作出预算的解释理由，既有悖行业习惯，也不符合材料的用量标准。综上所述，原告对合同工程虽未全部完工，被告亦未要求原告继续履行，视为原、被告协商一致变更合同的约定。双方依据合同产生的权利、义务，因债务已经按照约定履行而终止，故原告的诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款、第九十一条第（一）项、第一百二十五条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决：驳回原告佳木斯市鸿满成建筑劳务有限公司的诉讼请求。案件受理费12147元（原告已预交），由原告佳木斯市鸿满成建筑劳务有限公司负担。二审期间，双方当事人均未提交新证据。二审查明事实与一审一致，本院对原审判决认定的事实予以确认。本院认为：双方当事人签订了《佳木斯市鼎润建材有限
摘要
佳木斯市鸿满成建筑劳务有限公司、佳木斯市鼎润建材有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
黑龙江省佳木斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黑08民终589号上诉人（原审原告）：佳木斯市鸿满成建筑劳务有限公司，住所地佳木斯市向阳区保卫路558号。法定代理人：刘某，总经理。委托诉讼代理人:郭吉元,男,汉族,1955年2月21日出生,项目经理,住黑龙江省佳木斯市向阳区。委托诉讼代理人：方德军，黑龙江勤勉律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：佳木斯市鼎润建材有限公司，住所地佳木斯市郊……