装饰装修合同纠纷 （2015）宁民终字第7020号

星太公司江苏分公司与同曦公司之间的《国际广场主题商业新二次增加百叶及泳池铝塑板封修工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自义务。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。当事人对实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。本案中，星太公司江苏分公司已于2014年12月20日向监理单位提交了竣工验收报告，但发包人同曦公司无正当理由拖延验收，加之案涉工程已于2015年4月实际投入使用，应视为案涉工程已通过竣工验收，故应以2014年12月20日为案涉工程的竣工日期。根据合同约定，现星太公司江苏分公司已提供全额发票，同曦公司应付至合同总价的95%即380860.07元。此外，同曦公司未按合同约定付款，应承担星太公司江苏分公司的利息损失，根据双方先开票后付款的约定，结合星太公司江苏分公司两次开具发票的事实，星太公司江苏分公司所主张的利息应分段计算。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条第二款、第一百零七条、第二百六十三条、第二百六十九条、《最高人民法院关于

星太公司江苏分公司与同曦公司之间的《国际广场主题商业新二次增加百叶及泳池铝塑板封修工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自义务。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。当事人对实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。本案中，星太公司江苏分公司已于2014年12月20日向监理单位提交了竣工验收报告，但发包人同曦公司无正当理由拖延验收，加之案涉工程已于2015年4月实际投入使用，应视为案涉工程已通过竣工验收，故应以2014年12月20日为案涉工程的竣工日期。

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宁民终字第7020号上诉人（原审被告）南京同曦房地产开发有限公司，住所地南京市江宁区江宁经济技术开发区胜太路。法定代表人陈广川，该公司总经理。委托代理人蒋旺翔，男，1983年12月3日生，汉族，该公司员工。被上诉人（原审原告）河北星太装饰集团有限公司江苏分公司，住所地在南京市建邺区莫愁湖东路458号308室。法定代表人张凯，该公司总经理。委托代……