合同纠纷 （2021）渝0240民终580号

合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务的协议，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当依据合同约定全面履行自己的义务。但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件。本案中，根据双方签订的《青年鸡购销合同》约定，佳圣达公司若要在2020年4月10日左右交付60日龄的青年鸡16,000只，则应于2月10日左右采购雏鸡进行饲养，否则无法交货。而从佳圣达公司提供的《雏鸡销售合同》可见，佳圣达公司在2019年10月已经与雏鸡销售商华裕耀新公司签订了订购合同，华裕耀新公司应在2020年2月中下旬给佳圣达公司供货七日龄罗曼灰雏鸡，该批次雏鸡饲养至2020年4月10日左右刚好达到《青年鸡购销合同》的供货要求，说明佳圣达公司主观上并没有逾期交货的意图。但2020年1-3月期间受新冠肺炎疫情影响，重庆市已

合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务的协议，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当依据合同约定全面履行自己的义务。但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件。本案中，根据双方签订的《青年鸡购销合同》约定，佳圣达公司若要在2020年4月10日左右交付60日龄的青年鸡16,000只，则应于2

重庆市第四中级人民法院民 事 判 决 书（2021）渝0240民终580号上诉人（原审原告）：杨建国，男，1972年10月23日出生，汉族，住四川省营山县。委托诉讼代理人：杨小波，四川省营山县方圆法律服务所法律工作者。上诉人（原审原告）：黎小春，女，1974年10月13日出生，汉族，住四川省营山县。委托诉讼代理人：杨小波，四川省营山县方圆法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：重庆佳圣达家禽养……