承揽合同纠纷 （2015）攀民终字第528号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。马应平、胡攀双方签订的《家装协议书》约定了装修价款、装修期限等，马应平没有按照该协议的期限装修完毕，比约定的日期延后了一个多月交工，根据以上规定，马应平应按约定承担违约责任。马应平承担的违约金数额已超过胡攀未付的装修费金额，故胡攀抗辩要求驳回马应平的诉讼请求符合法律规定，法院予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、第三款之规定，判决：驳回马应平的诉讼请求。宣判后，马应平不服一审判决，提起上诉的主要理由为：一、双方签订的《家装协议书》并未约定装修起止日期，施工中是因为胡攀的材料以及不属于马应平施工范围的门套、衣柜、石膏线施工使墙面收尾施工被迫停工。而且一般情况房主对装修质量比工期更加看重，因此工程中短暂停工很正常，一审判决马应平延误工期显然不符合事实。二、《家装协议书》第十一条“该协议经甲、乙双方签字后生效，一经生效其违约方向另一方赔偿总额之20%的
摘要
《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。马应平、胡攀双方签订的《家装协议书》约定了装修价款、装修期限等，马应平没有按照该协议的期限装修完毕，比约定的日期延后了一个多月交工，根据以上规定，马应平应按约定承担违约责任。马应平承担的违约金数额已超过胡攀未付的装修费金额，故胡攀抗辩要求驳回马应平的诉讼请求符合法律规定，法院予以采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、第三款之规定，判决：驳回马应平的诉讼请求。
正文（节选）
四川省攀枝花市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）攀民终字第528号上诉人（原审原告）马应平，男，1972年12月14日出生，汉族，住四川省攀枝花市仁和区。被上诉人（原审被告）胡攀，男，1974年7月29日出生，汉族，住四川省攀枝花市仁和区。上诉人马应平因与被上诉人胡攀承揽合同纠纷一案，不服四川省攀枝花市仁和区人民法院（2015）仁和民初字第412号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年……