装饰装修合同纠纷 （2021）冀08民终1635号

上诉人在施工过程中存在延误工期，作出（2021）冀0802民初493号民事判决，判决上诉人给付岳妮娜违约金15260元。上诉人认为，装修工程延期原因是被上诉人造成的，被上诉人未如实向法庭陈述案件事实，导致一审法院未能查明事实，作出了对上诉人不公的判决。为此，上诉人提起上诉，请求撤销承德市双桥区人民法院（2021）冀0802民初493号民事判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求。 岳妮娜答辩理由：一审判决认定事实清楚、适用法律正确，证据充分，请求驳回上诉、维持原判。一、被答辩人陈述与事实不符。依据双方之间签订的合同，施工工期为90天，并没有不含法定节假日的约定，也没有遇法定节假日工期顺延的约定。按照一般常理，装修工作无节假日，且本案争议合同为被答辩人提供的制式合同，应作出对答辩人有利的解释，故被答辩人对工期的陈述不应得到支持。二、答辩人无任何行为造成工期延误，所有延误为被答辩人造成。双方之间为承包关系，按照合同第一条第1.5项第（2）项之规定，参照合同附表二、三，答辩人未提供任何材料。且按照一审证据，答辩人所有的款项均是按期或提前支付，不存在任何造成工期延误的行为，故被答辩人应当承担违约责任。

上诉人在施工过程中存在延误工期，作出（2021）冀0802民初493号民事判决，判决上诉人给付岳妮娜违约金15260元。上诉人认为，装修工程延期原因是被上诉人造成的，被上诉人未如实向法庭陈述案件事实，导致一审法院未能查明事实，作出了对上诉人不公的判决。为此，上诉人提起上诉，请求撤销承德市双桥区人民法院（2021）冀0802民初493号民事判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求。 岳妮娜答辩理由：一审判决认定事实清楚、适用法律正确，证据充分，请求驳回上诉、维持原判。一、被答辩人陈述与事实不符。依据双方之间签订的合同，施工工期为90天，并没有不含法定节假日的约定，也没有遇法定节假日工期顺延的约定。按照一

河北省承德市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀08民终1635号 上诉人（原审被告）：筑巢装饰工程承德有限公司，住所地承德市双桥区肃顺府路五云桥商务办公楼BG幢-1层-1149铺。 法定代表人：范伟新，执行董事。 被上诉人（原审原告）：岳妮娜，女，1983年4月29日出生，蒙古族，住承德市双桥区。 委托诉讼代理人：王波、王鹏,河北文帆律师事务所律师。 上诉人筑巢装饰工程承德有限公司因……