建设工程施工合同纠纷 （2019）粤0310民初250号
裁判要旨
原告与被告签订的《VOC有机废气净化处理合同》系双方的真实意思表示，合法有效，双方均应遵照履行。 《中华人民共和国合同法》第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。” 据此，若原告的施工质量不符合约定，被告完全可以要求原告承担保修责任或者赔偿修复费用等实际损失，然而被告并没有。 双方确认涉案工程已完工并投入使用，故工程存在的质量问题应属于工程质量保修范围，被告以此为由要求拒付或减少工程款的，对其质量抗辩不予支持。 本案工程投入使用至原告提起诉讼，逾三年有余，被告并未向法庭提交有效证据证明涉案工程质量存在问题且向原告进行过交涉或要求其修理或返工的事实。 被告当庭确认风管法兰并非隐蔽工程，而是裸露在外，处于开放式的环境下，依常理，如果原告擅自将其材质由镀锌钢材质更换为PVC材质未经被告认可，被告投入使用前不可能不发现，也不可能不要求原告进行更换或返工，被告当庭辩称当时已发现但因环保查的严不得以才使用正说明对原告更换了风管法兰的材质是知情的，知情
摘要
深圳市三江物联环保科技有限公司与深圳市吉盛源家具有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省深圳市坪山区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0310民初250号原告：深圳市三江物联环保科技有限公司，住所地深圳市坪山新区坪山大道大工业区燕子岭盈富家园****202。 法定代表人：陈明光，系公司总经理。 委托诉讼代理人：张泽奇，广东盟凯律师事务所律师。 委托诉讼代理人：许淑娴，广东盟凯律师事务所实习律师。 被告：深圳市吉盛源家具有限公司，，住所地深圳市坪山新区坪山沙湖路龙湖工业区法……