建设工程施工合同纠纷 （2017）川0116民初10160号
裁判要旨
置都公司与鸥鹏公司签订的《建设工程施工合同》和《锦镇二期工程施工总承包合同补充协议》系双方真实意思表示，该合同并不违反法律规定，应属有效。 合同签订后，双方均应当按照合同约定履行各自的义务。 从《停工报告》载明的停工理由可以看出，案涉工程未能施工的原因为施工图纸的优化设计，在工程停工后，置都公司未经鸥鹏公司允许将案涉工程发包给案外人施工，导致案涉合同鸥鹏公司已无法继续履行，置都公司已构成违约，应当承担相应的违约责任。 虽然鸥鹏公司在合同履行过程中也存在未按照合同约定缴纳保证金的情形，但该违约情形并非合同无法继续的根本原因。 关于置都公司抗辩称合同无法继续履行的原因系鸥鹏公司涨价所致，因其并未提交相应的证据予以证实，本院对置都公司的该项抗辩理由不予支持。 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。” 的规定，置都公司应当对鸥鹏公司的损失承担赔偿责任。 根据四川智诚工程造价咨询有限责任公司出具的《关于四川欧鹏建筑工程公司就“锦镇二期II标段工程的直接损失和间接损失”诉四川置都房地产开
摘要
四川鸥鹏建筑工程公司与四川置都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
成都市双流区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川0116民初10160号 原告：四川鸥鹏建筑工程公司，住所地四川省成都市龙泉驿区龙泉镇鸥鹏大道**。 法定代表人：谢合勇，总经理。 委托诉讼代理人：何平，四川法典律师事务所律师。 被告：四川置都房地产开发有限公司，住所地成都市双流区东升街道迎春路一段**。 法定代表人：肖淼，执行董事。 委托诉讼代理人：邹系波，四川建宜律师事务所律师……