承揽合同纠纷 （2014）南民初字第491号

被告南电公司对原告凤埔乡政府提供的证据的真实性均没有异议，本院予以确认，可以作为认定事实的依据。根据对上述证据的质证、认证，本院确认如下事实：原告凤埔乡政府因凤埔乡下际水电站进行技改，进行了工程项目承揽招投标。其中“增效扩容工程项目设备采购与安装总承包”项目由被告南电公司中标。2014年1月17日，原、被告双方签订一份《古田县凤埔乡下际水电站水轮发电机组及其附属设备经济合同书》，约定：工程名称为古田县凤埔乡下际水电站增效扩容工程项目设备采购与安装总承包，工程内容为生产安装容量800KW和320KW各一台水轮电机组及其附属设备，开工日期2014年1月17日，竣工日期2014年6月17日（工期5个月），合同总金额1198000元，合同履行地为凤埔乡官亭村际下自然村。合同签订后，原告于2014年1月27日通过古田县凤埔乡水力发电站下际电站帐户将359400元预付款汇给被告。后因被告公司出现债务危机，公司银行帐户被法院查封，无法履行合同。2014年7月12日，原告书面通知被告解除合同。同月14日，被告签收了原告解除合同的书面通知，被告未提出异议。本案的争议焦点为：原告要求被告支付预付款的利息以

被告南电公司对原告凤埔乡政府提供的证据的真实性均没有异议，本院予以确认，可以作为认定事实的依据。根据对上述证据的质证、认证，本院确认如下事实：原告凤埔乡政府因凤埔乡下际水电站进行技改，进行了工程项目承揽招投标。其中“增效扩容工程项目设备采购与安装总承包”项目由被告南电公司中标。2014年1月17日，原、被告双方签订一份《古田县凤埔乡下际水电站水轮发电机组及其附属设备经济合同书》，约定：工程名称为古田县凤埔乡下际水电站增效扩容工程项目设备采购与安装总承包，工程内容为生产安装容量800KW和320KW各一台水轮电机组及其附属设备，开工日期2014年1月17日，竣工日期2014年6月17日（工期5个

福建省南平市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）南民初字第491号原告古田县凤埔乡人民政府，组织机构代码00404853－8。法定代表人叶春聪，乡长。委托代理人林铃斌，福建华忠盛律师事务所律师。委托代理人江惠陈，福建华忠盛律师事务所律师。被告福建南电股份有限公司。代表人陈树生，福建南电股份有限公司破产管理人负责人。原告古田县凤埔乡人民政府（以下简称凤埔乡政府）与被告福建南电股份有限公司（以下……