建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0923民初2166号
裁判要旨
双方当事人对合同约定的单价、涉案楼房面积均无异议，本院依法予以确认，对于原告施工的面积双方同意依照山东信正工程项目管理有限责任公司出具的山东信正工字（2019）SFJD第004号司法鉴定意见书鉴定结论（1）包括屋面贴瓦比例为80.48%，因此涉案楼房应付工程款为626，723.79元（8#606㎡×220元/㎡×80.48%+9#1000㎡×260元/㎡×20%+11#1633㎡×220元/㎡×80.48%+23#1007㎡×220元/㎡×80.48%）。 2、原告马正千提交停工误工再续报告，内容为因被告李庆全、郑允伍多次未依照合同约定支付工程，造成8、11、23号楼工程无法进展，工人停工、损失严重，再次申请延长工期及要求上述二被告承担误工费、租赁费，上述二被告在该证据上以项目负责人的身份签名并签署日期为2011年9月7日，证明因被告李庆全、郑允伍多次未依照合同约定支付工程价款，造成工程延误及误工、窝工的事实且被告李庆全、郑允伍予以认可这一事实、同时进一步佐证第二组证据的真实性及证明目的，被告李庆全、郑允伍对上述证据的真实性无异议，被告中海公司对真实性无异议，但认为只能证实被告李庆全及
摘要
马正千与郑允伍、山东中海建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省东平县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0923民初2166号 原告：马正千，男，1951年12月9日出生，汉族，居民，住山东省汶上县。 委托诉讼代理人：郭海善，山东思雅律师事务所律师。 被告：郑允伍（曾用名郑允武），男，1966年8月6日出生，汉族，居民，住山东省东平县。 被告：山东中海建筑安装工程有限公司，住所地山东省泰安市东平县经济开发区闫村社区，统一社会信用代码：91……