承揽合同纠纷 （2021）甘08民终648号

当事人的合法权益受法律保护，双方签订了管道安装及施工协议，应按照该协议履行各自义务。结合现场勘查，王某1虽未完全将管道进行焊接、掩埋，但就未掩埋管道的294米，万厦建筑公司应支付下剩294米的开挖及掩埋地工的相应费用。本案中，农民阻挡施工导致停工，工期延期的事实存在，由此产生的相关费用，亦应由万厦建筑公司承担。结合案件实际情况，双方就下剩294米的开挖及掩埋地工的相应费用及工程停工期间产生的相关费用的证据难以举证，参考相近行业工资标准及工程承包金额，就王某1要求万厦建筑公司支付工程款和停工损失的诉讼请求酌情支持28000元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：限被告甘肃万厦建筑工程有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告王某1工程款、停工损失共计28000元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2316元，减半收取1158元，原告王某1、被告甘肃万厦建筑工程有限公司各

当事人的合法权益受法律保护，双方签订了管道安装及施工协议，应按照该协议履行各自义务。结合现场勘查，王某1虽未完全将管道进行焊接、掩埋，但就未掩埋管道的294米，万厦建筑公司应支付下剩294米的开挖及掩埋地工的相应费用。本案中，农民阻挡施工导致停工，工期延期的事实存在，由此产生的相关费用，亦应由万厦建筑公司承担。结合案件实际情况，双方就下剩294米的开挖及掩埋地工的相应费用及工程停工期间产生的相关费用的证据难以举证，参考相近行业工资标准及工程承包金额，就王某1要求万厦建筑公司支付工程款和停工损失的诉讼请求酌情支持28000元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、第

甘肃省平凉市中级人民法院民事判决书（2021）甘08民终648号上诉人（原审原告）：王某1，男，汉族，住甘肃省平凉市。委托诉讼代理人：王某2，男，1965年6月10日出生，汉族，住甘肃省平凉市。系王某1父亲。委托诉讼代理人：杨某1，甘肃广辰律师事务所律师。上诉人（原审被告）：甘肃万厦建筑工程有限公司。住所地：甘肃省平凉市崆峒区绿地广场嘉宸大厦11楼。法定代表人：周某，该公司总经理。委托诉讼代理人：……