承揽合同纠纷 （2019）粤53民终723号

严啟明、绿青环保公司签订的《工程合同》，是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，一审法院予以确认。双方当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同约定履行自己的义务。严啟明已履行合同义务，向绿青环保公司支付了第一期工程预付款100000元，有绿青环保公司出具的《收据》为凭，绿青环保公司也无异议，一审法院予以确认。按照合同约定，施工方自备施工工具及安装材料，做好安全措施，施工期限为三个月，但绿青环保公司至今未按约定为云浮市启明石材有限公司完成涉案工程的施工，尚未履行合同义务。绿青环保公司认为由于云浮市启明石材有限公司涉及未批先建、未验先投，导致未能出具报告，但绿青环保公司并未就此及时向严啟明提出书面异议，亦未能提供证据证明由于云浮市启明石材有限公司的原因而不能出具报告，为此，绿青环保公司的辩解理据不足，一审法院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”。虽然启明石材公司与发明石材公司的经营场所相同，但就主体而言，属于两个独立的法人。绿青环保公司称按严啟明要求以发明石

严啟明、绿青环保公司签订的《工程合同》，是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，一审法院予以确认。双方当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同约定履行自己的义务。严啟明已履行合同义务，向绿青环保公司支付了第一期工程预付款100000元，有绿青环保公司出具的《收据》为凭，绿青环保公司也无异议，一审法院予以确认。按照合同约定，施工方自备施工工具及安装材料，做好安全措施，施工期限为三个月，但绿青环保公司至今未按约定为云浮市启明石材有限公司完成涉案工程的施工，尚未履行合同义务。绿青环保公司认为由于云浮市启明石材有限公司涉及未批先建、未验先投，导致未能出具报告，但绿青环保公司并未就

广东省云浮市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤53民终723号上诉人（原审被告）：广东绿青环保科技有限公司。住所地：云浮市。法定代表人：安锡忠。被上诉人（原审原告）：严啟明，男，汉族，1972年11月27日出生，住云浮市云城区。委托诉讼代理人：王钰瑶，广东翔浩律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁钧然，广东翔浩律师事务所律师。上诉人广东绿青环保科技有限公司（以下简称“绿青环保公司”）因与被上……