装饰装修合同纠纷 (2019)粤0114民初6096号

案号
(2019)粤0114民初6096号
法院
广东省广州市花都区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
广东省广州市
裁判日期
2019-08-12

裁判要旨

原被告双方签订的《室内装饰工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示,其内容没有违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,当事人双方应恪守履行。 原告按照约定向被告支付工程款,被告亦应按约进行施工,但被告所作工程大部分未施工完毕,且已经超出合同约定的完工日期,构成违约。 原告多次催促被告施工,但被告无故停工,导致合同无法继续履行,原告诉请解除合同,本院予以支持。 根据原告提交的付款记录,其共计向被告李伟支付涉案工程款34300元,而根据原告提交的广州宇丰工程咨询有限公司造价鉴定报告,被告已完工的施工造价仅为18222.21元,故被告应向原告返还装修款16077.79元。 被告拖延施工,造成工期延误,应向原告赔偿损失,本院参照2018年广州市房屋租金参考价花都区迎宾大道(新华街(电梯楼27元每平方米每月的标准进行计算。 施工过程中,原告对装修材料及装修方案进行过改动,导致工期延误,亦应承担一定责任。 本院酌情判决被告向原告支付两个月租金3326.4元(27元×61.6平方米×2月)。 本院已对被告主张的损失予以支持,故对其主张的应返还装修款的利息不予支持。 由于被告坐标装饰公司为被告李伟独

摘要

陈静仪与广州市坐标装饰工程有限公司、李伟装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省广州市花都区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0114民初6096号原告:陈静仪,女,1991年3月10日出生,汉族,住广州市白云区,委托诉讼代理人:刘振海,广东红棉律师事务所律师。 被告:广州市坐标装饰工程有限公司,住所地广州市花都区新华街建设路2号华南苑第四栋201、301、302第二层2086房,统一社会信用代码91440101MA59EEQN2J。 法定代表人:李伟。 被告:李……