合同纠纷 （2018）黔05民终233号
裁判要旨
关于原、被告双方于2016年7月19日签订《威宁县武装部商住楼国际新城停工损失补偿结算》第一条中第（一）项至第（第六）项是否属于可销撤合同。《中华人民共和国合同法》第五十四条规定了可撤销合同的法定情形，一是因重大误解订立的；二是在订立合同时显失公平的；三是一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。一、本案中，原告主张在订立合同时显失公平，理由为签订此结算协议的目的是为了解除双方的施工合同，而被告欺骗了自己，违背了双方达成“停工损失结算协议”的真实意思表示。庭审中已查明在签订《补偿结算》是基于《补偿原则》签订的。原、被告双方在《补偿结算》、《补偿原则》中，没有载明要解除施工合同。二、原告主张在订立合同时显失公平，利息的约定超过了国家法律认定的利息不超过年利率24%的强制标准。本案虽然不是民间借贷关系，但双方在计算利息及赔偿损失方式时按1‰/天计算，明显违反了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第二款“借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效”的规定，双方约定对于原告应赔偿被告的损失金额，原告可以行使抗辩权
摘要
重庆国禄实业有限公司威宁分公司、湖北中民建筑工程有限公司合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)黔05民终233号上诉人（原审原告）：重庆国禄实业有限公司威宁分公司，住所威宁县草海镇文化路204号。法定代表人：余申权，系公司经理。委托诉讼代理人：张朝利，重庆一鼎律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖北中民建筑工程有限公司，住所湖北省潜江市东风路134号。法定代表人：关鸿发，系该公司董事长。委托诉讼代理人：朱启杰，北京大成（贵阳）律师事务……