建设工程施工合同纠纷 （2018）冀10民终1226号

上诉人不能证明监理方出具的通知单、停工令已送达到被上诉人，从而否定了这几份证据。但事实是，工程监理方认为工程施工不符合工程设计要求的，有权要求建筑施工企业改正，万盈公司将通知单、停工令送达到总承包人霸州永兴建筑公司处，按规定已经属于有效送达，而且证人王某当庭证实多次要求被上诉人将施工使用的挤塑板送实验室检验，但被上诉人置之不理，继续野蛮施工至其停工离场。2、一审法院认定上诉人与被上诉人对工程量和工程款进行结算是错误。建设工程施工量和工程款结算的前提是在建工程的质量必须达到施工设计要求，并以双方现场实际勘测一致的施工面积为准，如果工程质量不达标，工程量和工程款的核算是无从谈起的。事实上，《外墙保温工程合同书》中明确约定被上诉人按照施工图纸施工，被上诉人的施工负责人杜宝友接收的相关施工技术资料也明确了挤塑板的质量、消防等级，但一审法院认为杜宝友接收的图纸、施工技术资料不构成有效接收，而上诉人认为既然杜宝友受雇于被上诉人属实，其在技术交底资料上签字就是职务行为，构成有效交底。上诉人从未向被上诉人给付过18万元的工程款，被上诉人所说的这笔款项是因为农民工聚众上访，经王庄子乡政府樊庄子村委会调解

杨玉梅、廊坊市万华建筑装饰材料有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀10民终1226号上诉人（原审被告、反诉原告）：杨玉梅，女，1969年9月13日出生，汉族，住河北省秦皇岛市昌黎县。委托诉讼代理人：韩力均，男，1966年7月20日出生，汉族，住河北省廊坊市馨境界西区。被上诉人（原审原告、反诉被告）：廊坊市万华建筑装饰材料有限公司，住所地河北省廊坊市广阳区南尖塔镇南尖塔村。法定代表人：崔万发，该公司经理。委托……