装饰装修合同纠纷 （2021）吉08民终770号

归纳当事人的诉辩主张及双方的举证、质证意见，本案争议的焦点为：一、原被告签订的《大唐购物家装设计部合同书》是否有效；二、原告以被告延迟完工并以155363元为基数每日按工程费的1%支付违约金计算至交工之日止，是否应予支持。一、原被告签订的《大唐购物家装设计部合同书》是否有效原告张春宇与具备装饰装修工程资质的镇赉县镇赉镇大唐购物广场签订《大唐购物家装设计部合同书》，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。二、原告以被告延迟完工并以155363元为基数每日按工程费的1%支付违约金计算至交工之日止，是否应予支持关于镇赉县镇赉镇大唐购物广场装饰装修工程施工是否延迟问题。《大唐购物家装设计部合同书》明确约定开工日期2020年11月2日，工程总天数90天。庭审中，张春宇认可工程竣工日期为2021年1月31日。因张春宇自行安装玻璃一天，需顺延至2021年2月1日竣工。2021年3月31日镇赉县镇赉镇大唐购物广场施工完毕并将楼房钥匙交给张春宇，应视为装饰装修工程竣工并交付。张春宇称是镇赉县镇赉镇大唐购物广场强行交付的楼房钥匙，此节因张春宇并未提供证据佐证其抗辩主张，本院

归纳当事人的诉辩主张及双方的举证、质证意见，本案争议的焦点为：一、原被告签订的《大唐购物家装设计部合同书》是否有效；二、原告以被告延迟完工并以155363元为基数每日按工程费的1%支付违约金计算至交工之日止，是否应予支持。一、原被告签订的《大唐购物家装设计部合同书》是否有效原告张春宇与具备装饰装修工程资质的镇赉县镇赉镇大唐购物广场签订《大唐购物家装设计部合同书》，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。二、原告以被告延迟完工并以155363元为基数每日按工程费的1%支付违约金计算至交工之日止，是否应予支持关于镇赉县镇赉镇大唐购物广场装饰装修工程施工是否延迟问题。

吉林省白城市中级人民法院民事判决书（2021）吉08民终770号上诉人（原审原告）：张春宇，女，汉族，1987年2月8日生，个体，初中文化，群众，现住：镇赉县。委托诉讼代理人：柴庆，吉林柴庆律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：镇赉县镇赉镇大唐购物广场。住所地镇赉县镇赉镇新兴南街东永安路北1区4段217-17号。经营者：贾文艳，女，汉族，1966年3月5日出生，现住：吉林省镇赉县镇赉镇二街三委二组……