建设工程合同纠纷 （2018）内25民终292号

电建公司与包头分公司签订的施工合同系双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律、法规强制性规定，合法有效，对双方当事人具有约束力。合同签订后，包头分公司与李新、侯春雨签订的专项授权委托书，包头分公司将该变电站施工任务授权李新实施，李新又将工程剩余工作量的实施及剩余尾款催缴工作授权给侯春雨，该行为系转委托，委托人、转委托人及受托人均在授权委托书上签字，庭审中各方当事人均对该转委托认可，此委托亦无违反法律规定之处，应认定专项授权委托书有效。据此，被告应按委托书的约定履行偿付工程款义务。原告侯春雨主张包头分公司应向其支付工程欠款724408元（包括停工损失17280元、重新吊顶17000元、买网围栏费用22000元、垫付工程款48634元、税金46440元、新增工程款317054元、打井费用136000元、消防费用50000元、授权委托书约定的工程尾款70000元），对其中的停工损失17280元、重新吊顶17000元、买网围栏费用22000元、打井费用136000元、消防费用50000元，共计242280元未提供证据主张，三被告亦对该费用不予认可。故该院对上述费用不予支持；此外，对于施工范围

侯春雨、锡林郭勒盟电力建设有限责任公司等与四川省岳池送变电工程公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内25民终292号上诉人（原审原告、反诉被告）：侯春雨，男，蒙古族，1987年3月20日出生，现住赤峰市。上诉人（原审被告）：锡林郭勒盟电力建设有限责任公司，所在地锡林浩特市锡林大街265号，统一社会信用代码：×××.法定代表人：鲍海龙，职务董事长。委托诉讼代理人：娜仁高娃，系该公司法律顾问。上诉人（原审被告、反诉原告）：四川省岳池送……