房屋买卖合同纠纷 （2018）川13民终2931号
裁判要旨
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。本案的争议焦点为：1、王安东是否应当承办为任小平、任兴俊办理房屋权属证的责任；2、王安东向任小任兴俊交房是否逾期以、是否应当承担逾期交房的违约责任及如何承担违约责任。关于王安东是否应当承办为任小平、任兴俊办理房屋权属证的责任的问题。西充卫计局职工冯星明等54人签订《合伙建房协议书》，共同出资修建西充卫计局职工宿舍，2014年8月18日以西充卫计局等54户职工合伙建房领导小组名义与晋城公司签订《建设工程施工合同书》，晋城公司为54人修建房屋，并以多余的18套房屋作为晋城公司修建房屋的报酬。晋城公司为西充卫计局54位职工修建住房的过程中，任小平、任兴俊购买涉案房屋一套，并与晋城公司签订《房屋出售合同》，晋城公司出售房屋给任小平、任兴俊，为购房户办理房屋权属证书是出售人应尽的附随义务。晋城公司与西充卫计局54户职工合伙建房领导小组签订《建设工程施工合同书》后，又与王安东签订《工程项目内部承包合同》，王安东系晋城公司修建西充卫计局54户职工合伙建房工程的实际权利人，一审法院判决王安东
摘要
王安东、任小平房屋买卖合同纠纷二审民事判决书 房屋买卖合同纠纷
正文（节选）
四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川13民终2931号上诉人（原审被告）：王安东，男，1973年6月26日出生，汉族，住四川省西充县。委托诉讼代理人：刘希源，四川省南充市德盛法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：任小平，女，1975年6月30日出生，汉族，住江西省新余市渝水区。委托诉讼代理人：侯谦，四川杉侯律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：任兴俊，男，1953年2月1……