建设工程施工合同纠纷 （2018）皖0705民初1455号
裁判要旨
原、被告签订的《施工合同协议书》及《解除承包合同协议书》，均为各方当事人真实意思表示，合法有效。 原被告在解除合同后，应当按合同约定履行其义务，原告在退场后，双方未按解除合同约定事项办理原告已实际完工工程工作量的确认，对此原被告双方均有过错。 原告上报给被告中央空调工程金额前、后不一致，分别为13354746.31元、17413256.79元，原告在向被告催款函中自认的中央空调工程金额13726557.89元与原告诉讼主张的金额过于悬殊，且原告退场材料交接表，被告并未对价格予以确认，原告以自行确定材料价格提起诉讼，因被告不认可，诉讼中本院向原告释明是否就原告已完工工程造价及材料价格申请鉴定，原告表示不同意。 本案中被告在收到原告中央空调结算资料，其诉讼中抗辩资料不完整及价格异议，应当按解除合同约定及时书面提出，对此被告虽负有过错责任，但不能以此确认原告选择按金额过于悬殊的最高额诉讼主张成立，故原告主张的工程款、材料款、窝工补偿金及违约金的诉讼，证据不足，不予支持，对原告主张保证金的诉讼请求，因双方合同已解除，被告应当及时退还原告。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十三
摘要
中安建设安装集团有限公司合肥分公司与铜陵台新置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省铜陵市铜官区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)皖0705民初1455号 原告:中安建设安装集团有限公司合肥分公司，住所地：安徽省合肥市贵池路江南书苑1-113,统一社会信用代码913401007627606472（1-1）。 负责人：郭汉明。 委托诉讼代理人:唐震，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人:孙善红，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被告:铜陵台新置业有……