建设工程施工合同纠纷 （2018）皖08民终1513号

本案的争议焦点是一、杨艮海是否案涉工程的实际施工人；二、建丰公路公司主张违约责任的诉讼请求能否支持。 一、杨艮海是否案涉工程的实际施工人。惠农建设集团向杨艮海出具授权委托书，明确杨艮海为岳西县天堂西路一二期与G105交叉口拓宽改造工程承包方惠农建设集团的委托代理人，即杨艮海是惠农建设集团在案涉整个工程的代理人。惠农建设集团向杨艮海出具委托书的时间是2017年6月6日，而惠农建设集团将案涉沥青混凝土工程承包给建丰公路公司的时间是2017年7月18日，从工程范围和时间上也表明杨艮海是惠农建设集团的代理人，而不是实际施工人；虽然杨艮海与惠农建设集团签订工程量确认单、出具承诺书，只是惠农建设集团与其代理人杨艮海之间的行为；故本院对惠农建设集团提出的杨艮海是实际施工人的质辩意见不予采信。 二、建丰公路公司主张违约责任的诉讼请求能否支持。建丰公路公司主张违约责任的事实依据是惠农建设集团逾期支付工程款，即惠农建设集团是否有违反协议约定支付工程款。惠农建设集团与建丰公路公司的协议书约定，工程结束七日内双方进行结算，且付至结算工程款的90%，剩下工程款在工程结束一个月内付清。“工程结束”是违约事实是否存

安徽惠农建设集团有限公司、安庆建丰公路工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

安徽省安庆市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖08民终1513号 上诉人(原审被告):安徽惠农建设集团有限公司,住所地安徽省六安市裕安区梅山南路。 法定代表人：陈孝干，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王永祥，男，汉族，1968年11月7日生，住安徽省霍邱县，该公司员工。 委托诉讼代理人：陈斌，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）:杨艮海,男,1976年9月18日出生……