装饰装修合同纠纷 （2018）川0191民初1977号

原、被告签订的《建筑装饰工程施工合同》是双方的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，应属有效，双方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。 现对于原、被告争议的以下问题，认定如下。 一、关于帝睿装饰公司停工是否符合合同约定问题。 按照合同约定，因山河泰公司未按约定完成工作，影响工期的，帝睿装饰公司可以停工，顺延工期；因非帝睿装饰公司原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，可以停工，工期相应顺延。 结合帝睿装饰公司的陈述，其停工的理由是已施工的项目包括踢脚线、隔断木饰面、电费、施工通道保护的价格未协商一致，帝睿装饰公司可以继续与山河泰公司协商，也可以通过鉴定或诉讼解决，不影响继续施工，不符合合同对停工的约定；未施工的窗帘、灯具的价格未协商一致，因帝睿装饰公司尚未进行到该部分的施工，也不符合停工的合同约定；另外，帝睿装饰公司未施工完成到工程量的90%，不符合支付第三期工程款的条件，不能以山河泰公司未支付工程款进行停工。 故，帝睿装饰公司进行停工，不符合合同约定。 二、关于合同解除问题。 按照合同约定，帝睿装饰公司逾期累计超过10天的，山河泰公司有权立即解除本合同，同时按照合同约定

成都山河泰科技有限公司与成都帝睿建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川0191民初1977号 原告：成都山河泰科技有限公司，住所地成都市武侯区一环路南一段20号。 法定代表人：彭可，总经理。 委托诉讼代理人：罗煜，四川瀛领律师事务所律师。 被告：成都帝睿建筑装饰工程有限公司，住所地成都市金牛区人民北路二段118号1栋38楼3803号。 法定代表人：刘飞，总经理。 委托诉讼代理人：何自路……