委托合同纠纷 (2018)京03民终9388号

案号
(2018)京03民终9388号
法院
北京市第三中级人民法院
案由
委托合同纠纷
年份
2018
地域
北京市
裁判日期
2018-08-24

裁判要旨

《我晒社交平台A**开发合同》系德泰基业公司与鸿睿思博公司的真实意思表示,内容不违法国家法律及行政法规的强制性规定,合法有效,双方应当按照合同约定完全履行合同义务。本案主要的争议焦点有三个:一、鸿睿思博公司是否按照《我晒社交平台A**开发合同》约定的时间和内容交付UE原型设计。关于交付时间,按照合同约定,鸿睿思博公司应当在一月的第一周即2017年1月6日之前完成前期需求调研和UE输出,并且在一月的第二周即1月13日之前进行完整UE确认,在二月第二周即2月10日之前完成demo交付。但合同亦约定鸿睿思博公司收到首付款之后,项目正式启动,进度表约定的时间是从合同签订之日的2016年12月8日即12月第二周起算,但德泰基业公司实际于2016年12月14日支付款项,因此附件二的进度表中相应的时间顺延6日并不违反合同约定,鸿睿思博公司在1月10日首次交付UE设计原型没有违反合同约定的交付时间。关于交付的内容,鸿睿思博公司称交付的是第一期UE设计的原型,但是德泰基业公司不认可存在第一期,认为附件二中明确表明完整UE,应当是指对整个APP作出的整体方案。从附件二来看,全部的APP设计、开发主要分为三

摘要

德泰基业(北京)智能技术有限公司等委托合同纠纷二审民事判决书 委托合同纠纷

正文(节选)

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2018)京03民终9388号上诉人(原审原告):德泰基业(北京)智能技术有限公司,住所地北京市海淀区。法定代表人:许百成,董事长。委托诉讼代理人:金涛,北京市东友律师事务所律师。上诉人(原审被告):北京鸿睿思博科技有限公司,住所地北京市朝阳区常通路3号院2号楼2单元2003。法定代表人:张书灼,总经理。委托诉讼代理人:周志楚,男,1981年3月17日出生……