建设工程施工合同纠纷 （2018）辽01民终5930号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”本案中，就运兴达公司应否承担违约责任的问题，根据合同约定的工期，各楼的实际施工时间均应不超过1个月，虽合同预计的实际施工面积为28000㎡，预计总价为200万元，而实际施工面积为40006平方米，总造价为2,937,358元，但鉴于保温工程施工工艺的性质及工程量增加的幅度，本案合理的实际施工工期应为1个半月左右，但本案运兴达公司实际即使按运兴达公司自认的进场施工时间及撤场时间来看，其施工工期明显超期，且结合运兴达公司2016年10月18日出具的承诺可知，其亦认可材料、人员满足不了工程的正常施工。在��兴达公司出具前述承诺时已入场，应对工程量明知，在此前提下其承诺保证在2016年11月5日前完成全
摘要
上诉人徐州匠铸建设有限公司与被上诉人沈阳运兴达建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终5930号上诉人（原审原告、反诉被告）：徐州匠铸建设有限公司，住所地：徐州市泉山区迎宾大道20号526室。法定代表人：李庆民，该公司经理。委托诉讼代理人：金光宇，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：金勇虎，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳运兴达建筑工程有限公司，住所地：沈阳市于洪区赤山路……