建设工程施工合同纠纷 （2017）苏01民终9388号
裁判要旨
绿能公司与绿鼎公司签订的《南京六邦沼气治理新技术示范工程施工合同》系双方真实意思表示，内容又符合法律相关规定，应当合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自义务。合同签订后，因双方在合同履行方面存在争议，绿鼎公司要求解除合同，一审法院生效判决确定合同解除时间为2014年5月13日。合同解除后，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。绿能公司主张其为履行合同与东方巨龙公司、达驰公司签订了订货采购合同，还向东方巨龙公司支付了工程款，其所订购的设备均为特定物，如绿鼎公司不使用该设备，该设备即丧失其价值，损失应由绿鼎公司承担。绿能公司提供的其与绿鼎公司的补充协议，未能提供原件，绿鼎公司对此亦不予认可，因此对该证据一审法院不予采信，不能达到其证明双方曾就工期进行过重新约定的证明目的。绿能公司提供的其与东方巨龙公司及达驰公司的合同，均订立在绿能公司与绿鼎公司约定的合同履行期后，且绿能公司对其主张的损失亦未实际支出，即使为履行
摘要
绿能生态环境科技有限公司与南京绿鼎鑫能源有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2017)苏01民终9388号上诉人（原审原告）：绿能生态环境科技有限公司，住所地北京市海淀区上地信息路1号2号楼2003。法定代表人：张天瑞，该公司总经理。委托诉讼代理人：侯安春，北京市博盟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：南京绿鼎新能源有限公司，住所地江苏省南京市浦口区珠江工业园东华北路19号。法定代表人：滕昆辰，该公司董事长。委托诉讼代理人：辛……