装饰装修合同纠纷 (2018)赣08民终152号

案号
(2018)赣08民终152号
法院
江西省吉安市中级人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2018
地域
江西省吉安市
裁判日期
2018-03-26

裁判要旨

本案的争议焦点为:1、本案工程款总额是多少;2、精匠公司是否存在逾期完工违约情形,应否承担支付20%工程款的违约金;3、精匠公司诉请支付30%的工程尾款是否应予支持。关于争议焦点1,双方签订装饰装修合同,约定精匠公司承包恒大沐足城装修工程,该合同具有法律效力,双方均须依约全面履行。现精匠公司已完工,并已将工程交付恒大沐足城实际使用,应视为工程已经竣工验收,恒大沐足城应按约定向精匠公司支付工程款。双方在合同中约定工程总价款为398000元,并约定若工程有增减,按实际施工据实结算。故恒大沐足城向精匠公司支付的工程款,应为合同价款398000元,加上增项工程价款,减去减项工程价款。因双方对工程增、减项及相应造价未另行补充约定,也无法事后确认一致。针对工程增、减项及相应造价,双方均向法院申请鉴定,法院依法委托江西求实司法鉴定机构作出赣求司[2017]建鉴字第0304号鉴定意见书,双方对该鉴定意见书及相应问题复函均不持异议,故原审法院以江西求实司法鉴定中心的鉴定意见书及复函确定涉诉工程增、减项工程量及造价。依据鉴定结论,涉诉工程1、4、5楼增项造价为38621.27元,3楼增项造价为43889.

摘要

吉安县恒大沐足城、吉安县精匠装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

正文(节选)

江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)赣08民终152号上诉人(原审被告)吉安县恒大沐足城。住所地:吉安县(东方红超市旁)。注册号:360821610002458。经营者胡娜,女,1984年7月17日生,汉族,吉安县人,住吉安县。委托诉讼代理人:罗瑞华,江西庐陵律师事务所律师。被上诉人(原审原告)吉安县精匠装饰设计有限公司。住所地:吉安县城富川路东(吉安县广场正面)。统一社会信用代……