建设工程合同纠纷 （2020）粤19民终9561号

本案系建设工程合同纠纷。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，结合上诉人陈坤祥、唐善云的上诉请求，本案争议焦点为:一、唐善云是否应返还工程款69046.48元；二、唐善云是否应支付逾期完工损失及泵车费、搭棚费。一、唐善云是否应返还工程款69046.48元已生效的（2020）粤19民终2478号民事判决认定案涉工程造价为271775.4元，陈坤祥已向唐善云支付了210340元。陈坤祥主张对于唐善云未完成工程，另行委托他人施工支付了130381.88元，故唐善云应返还陈坤祥多支付的工程款130381.88元-（271775.4元-210340元）=68946.48元。陈坤祥虽向一审法院提交了收据并申请相应证人出庭作证，证明其已支出130381.88元，但本案无证据显示陈坤祥委托案外人施工的工程项目、工程量及工程单价，即陈坤祥无证据证明130381.88元与唐善云未完成的工程量一致。换言之，陈坤祥未举证证明因唐善云未完成工程而遭受损失。其请求唐善云返还68946.48元，本院不予支持。二、唐善云是否应支付逾期完工损失及泵车费、搭棚费二审法庭调查中，陈坤祥明确其主张的逾期完工损

本案系建设工程合同纠纷。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，结合上诉人陈坤祥、唐善云的上诉请求，本案争议焦点为:一、唐善云是否应返还工程款69046.48元；二、唐善云是否应支付逾期完工损失及泵车费、搭棚费。一、唐善云是否应返还工程款69046.48元已生效的（2020）粤19民终2478号民事判决认定案涉工程造价为271775.4元，陈坤祥已向唐善云支付了210340元。陈坤祥主张对于唐善云未完成工程，另行委托他人施工支付了130381.88元，故唐善云应返还陈坤祥多支付的工程款130381.88元-（271775.4元-210340元）=68946.48元。陈坤祥虽向一审

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤19民终9561号上诉人（原审原告）：陈坤祥，男，汉族，1950年10月12日出生，住广东省东莞市××××××××××××××，公民身份号码为442××××××××××××535。委托诉讼代理人：夏勤湘，广东佑德律师事务所律师。上诉人（原审被告）：唐善云，男，汉族，1967年8月10日出生，住湖南省永州市冷水滩区×××××××××××××××……