装饰装修合同纠纷 （2021）京02民终1383号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件“完美家装”设计服务费协议中的承包方虽未加盖实创设计（北京）有限公司的公章，但根据合同记载内容及创邸公司、我们家公司之间的特定关系，可以认定实创设计（北京）有限公司与王丹红签订了装饰装修合同，但我们家公司以该公司名义履行并进行收款。鉴于诉讼中实创设计（北京）有限公司变更为创邸设计（北京）有限公司，故现应由创邸公司承担相应责任。根据合同约定王丹红办理物业部门开工手续并承担相关费用；因王丹红未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的，工期应当顺延。因王丹红办理开工手续的时间晚于合同约定时间，故合同完工工期应当顺延至2020年2月13日。顺延后我们家公司亦未在合同约定期限内向王丹红提供橱柜及家具，构成违约，王丹红依据合同约定行使解除权，告知双方合同于2020年5月1日解除，法院予以支持。合同约定由于我们家公司责任延误工期的，应当按日向王丹红支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%，故我们家公司应向王丹红给付违约金24706.6元。王丹红

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件“完美家装”设计服务费协议中的承包方虽未加盖实创设计（北京）有限公司的公章，但根据合同记载内容及创邸公司、我们家公司之间的特定关系，可以认定实创设计（北京）有限公司与王丹红签订了装饰装修合同，但我们家公司以该公司名义履行并进行收款。鉴于诉讼中实创设计（北京）有限公司变更为创邸设计（北京）有限公司，故现应由创邸公司承担相应责任。根据合同约定王丹红办理物业部门开工手续并承担相关费用；因王丹红未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的，工期应当顺延。因王丹红办理开工手续的

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）京02民终1383号上诉人（原审被告）：创邸设计（北京）有限公司，住所地北京市房山区。法定代表人：闫爽，执行董事。委托诉讼代理人：张树芳，河南团结律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王丹红，女，1979年11月25日出生，汉族，友邦保险集团项目经理，住北京市东城区。被上诉人（原审被告）：我们家网络科技（北京）有限公司，住所地北京市朝阳区。法定代……