买卖合同纠纷 （2018）浙08民终133号
裁判要旨
当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。鸿丰公司向博耀公司供应沥青材料后，博耀公司未按约定期限付款，显属违约，应承担相应的法律责任。博耀公司关于本案并非买卖合同关系而是建设工程施工合同或者承揽合同的答辩意见，该院认为，虽然合同中含有工程款字样的表述，但考察合同的内容及目的，实质为沥青混泥土材料的买卖，鸿丰公司以买卖合同提起诉讼，并无不当，且具体合同名称并不影响双方之间的权利义务关系，故对该答辩意见不予采信。博耀公司关于鸿丰公司提供的沥青材料存在质量问题并给其造成损失的抗辩意见，并未提供相应的证据予以证明，亦未提起反诉，故不予采纳，其可另行主张权利。博耀公司关于逾期利息的起算时间，合同约定的第三期付款时间为工程完成初验而非工程竣工验收，现鸿丰公司提供的工程初验报告能够确定工程完成初验时间为2016年4月2日，应根据此时间确定付款时间。综上，鸿丰公司诉请博耀公司支付货款326400元并按月利率2%计付逾期利息，具有事实和法律依据，予以支持，但逾期利息起算时间有误，予以更正为其中272000元自2016年5月2日起计算，54400元自2017年5月2日起计算。鸿丰公司诉请博耀公司赔偿律师代
摘要
衢州博耀建设工程有限公司、衢州鸿丰新型建材有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
浙江省衢州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙08民终133号上诉人（一审被告）：衢州博耀建设工程有限公司，住所地浙江省开化县城关镇芹南二路30号。法定代表人：何燕，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘顺才，开化县钱江源法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：段锡良，男，1969年8月26日出生，住浙江省衢州市衢江区。系公司项目经理。被上诉人（一审原告）：衢州鸿丰新型建材有限公司，住所地浙江省……