建设工程分包合同纠纷 （2015）鸡民初字第10号

本案的争议焦点是：一、原告要求解除建筑工程施工协议的诉讼请求是否应予支持；二、中航天公司作为被告是否适格，原告要求二被告连带给付工程款、返还履约保证金及赔偿利息的诉讼请求是否应予支持。（一）原告要求解除建筑工程施工协议的诉讼请求是否应予支持。2012年7月17日，原告吉林公司与华成分公司签订的《建筑工程施工协议》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，对双方当事人具有约束力，双方当事人均应按合同约定全面履行义务。2012年9月，合同主体由华成分公司变更为中航天分公司并经发包单位同意确认，故中航天分公司应承继合同所约定的全部权利与义务。合同签订后，原告依约进场施工并按合同约定完成了2012年度阶段性的施工任务，中航天分公司亦应按合同约定给付吉林公司工程款。现因中航天分公司迟延履行给付义务，案涉工程自2013年一直处于停工状态，合同目的已不能实现，中航天分公司亦同意解除该施工协议，故原告要求解除建筑工程施工协议的诉讼请求本院予以支持。（二）中航天公司作为被告是否适格，原告要求二被告连带给付工程款、返还履约保证金及赔偿利息的诉讼请求是否应予支持。中航天

本案的争议焦点是：一、原告要求解除建筑工程施工协议的诉讼请求是否应予支持；二、中航天公司作为被告是否适格，原告要求二被告连带给付工程款、返还履约保证金及赔偿利息的诉讼请求是否应予支持。（一）原告要求解除建筑工程施工协议的诉讼请求是否应予支持。2012年7月17日，原告吉林公司与华成分公司签订的《建筑工程施工协议》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，对双方当事人具有约束力，双方当事人均应按合同约定全面履行义务。2012年9月，合同主体由华成分公司变更为中航天分公司并经发包单位同意确认，故中航天分公司应承继合同所约定的全部权利与义务。合同签订后，原告依约

黑龙江省鸡西市中级人民法院民 事 判 决 书［2015］鸡民初字第10号原告吉林同鑫热力集团股份有限公司，住所地吉林省长春市南关区东岭南街15号。法定代表人拱文一，董事长。委托代理人周宝吉，北京冠衡（长春）律师事务所律师。委托代理人孟丽君，身份证号×××，女，1964年10月24日出生，汉族，该公司总工程师，住吉林省长春市南关区浦东路拖拉机委49组。被告海南中航天建设集团有限公司，住所地海南省海口……